COMMUNE DE SARREWERDEN
Avis d'appel public à la concurrence1) Identification de l'organisme qui passe le marché :
Mairie - rue des Tanneurs 67260 Sarrewerden
2) Procédure de passation : Marché à Procédure Adaptée en application du code de la commande publique en vigueur.
3) Objet du marché : Marché de travaux pour le réaménagement partiel d'un bâtiment existant et création d'un accès PMR en vue de l'installation de la nouvelle mairie
4) Lieu d'exécution : 17 rue des Comtes de Nassau - Sarrewerden 67260
5) CPV principal : 45454000-4 - Travaux de restructuration
6) Décomposition en lots : Nombre de lots : 13
* LOT n° 01 - Fondations profondes
* LOT n° 02 - Gros-oeuvre / VRD
* LOT n° 03 - Charpente métallique
* LOT n° 04 - Couverture / Étanchéité / Zinguerie / Bardage
* LOT n° 05 - Menuiserie extérieure ALU
* LOT n° 06 - Ravalement des façades
* LOT n° 07 - Plâtrerie / faux-plafond
* LOT n° 08 - Chape / Carrelage
* LOT n° 09 - Menuiserie intérieure
* LOT n° 10 - Peinture
* LOT n° 11 - Sol souple
* LOT n° 12 - Serrurerie
* LOT n° 13 - Élévateur
Les entreprises peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots.
7) Délai d'exécution : Le délai global d'exécution sera de 08 mois, compris préparation de chantier.
8) Modalités d'obtention du dossier de consultation des entreprises : Téléchargeable gratuitement sur la plateforme :
https://www.e-marchespublics.com/
9) Modalité de remise des offres : La remise des offres doit s'effectuer uniquement par voie électronique sur le site indiqué à l'article 7 et selon les modalités indiquées dans le règlement de la consultation. Tous les documents seront rédigés en française.
10) Date de démarrage des travaux : Le début de la période de préparation de chantier est prévu pour semaine 18 (avril 2026) le démarrage des travaux est prévu semaine 22 (mai 2026). La fin des travaux est prévue pour semaine 50 (décembre 2026).
11) Date limite de réception des offres : Le 01/04/2026 à 16 h 00 suivant les conditions stipulées au règlement de consultation.
12) Pièces justificatives à produire : Voir règlement de consultation
13) Critères de jugement des offres : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de consultation
- Valeur technique de l'offre : 60%
- Montant de l'offre : 40%
14) Validité des offres : 90 jours
15) Maitre d'oeuvre :
WMG Architecte 2 rue du Maire Charles Wilhelm 57430 SARRALBE
16) Date d'envoi du présent avis : 02/03/2026Le Maire, Jean-Joseph TAESCH